Plantilla de subcontrato de ingeniería_subcontrato de servicio técnico (muestra)

Dirección de contacto:

Teléfono:

Fax:

Para poder completar este proyecto , XXX y los subcontratistas Business****, ambas partes aceptan los siguientes términos y anexos****.

1. Obligaciones del Subcontratista

1.1. El Subcontratista deberá proporcionar los servicios profesionales y entregables descritos en la Lista de Trabajo de acuerdo con los términos y condiciones de este Contrato

.

1.2. El trabajo deberá finalizarse según el plazo especificado en el anexo. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, el tiempo es esencial para este Contrato y el Subcontratista entregará las Obras de acuerdo con los plazos o fases especificados por el Gerente de Proyecto de xxxx y los requisitos de inspección notificados por xxxx. Si una determinada etapa del proyecto se retrasa por cualquier motivo, el subcontratista hará todo lo posible para compensar el período retrasado.

1.3. A menos que se acuerde lo contrario, los servicios profesionales se prestarán durante el horario laboral normal de xxxx. Al final de cada semana, el subcontratista deberá

presentar el Registro de tiempo para su aprobación.

1.4. xxxx tiene derecho a negar la entrada a su lugar de trabajo a cualquier persona por motivos de seguridad u otros motivos sin dar ningún motivo.

1.5 Los subcontratistas, incluidos sus empleados, personal o agentes, deberán cumplir con las reglas, regulaciones, códigos y requisitos de xxxx o del Cliente, incluidas las medidas de seguridad, cuando se encuentren en las instalaciones de xxxx o del Cliente.

1.6 Los subcontratistas, incluidos sus empleados, personal o agentes, no ingresarán a ninguna instalación de XXXX o del Cliente sin el permiso previo de XXXX, excepto cuando la entrada sea necesaria para la realización del trabajo.

1.7 Si XXXX cree que el subcontratista (o sus empleados, personal o agentes) se ha portado mal o no puede realizar sus funciones,

el subcontratista (o sus empleados, personal o agentes) ) el personal o los agentes) evacuarán inmediatamente XXXX o las instalaciones del cliente al recibir la notificación anterior, y el contrato quedará automáticamente rescindido. En este caso, si XXXX lo considera necesario, XXXX podrá contratar otro personal para completar el trabajo, siendo reembolsados ​​los costes adicionales ocasionados por el subcontratista.

1.8. La decisión de XXXX sobre los asuntos mencionados en este Artículo 1 es definitiva.

2. Obligaciones de xxxx

2.1. xxxx proporcionará al subcontratista la información, datos, expedientes, tiempo de llamada, etc. que xxxx considere necesarios para realizar el trabajo.

Instalaciones, condiciones del espacio de trabajo y oficinas.

2.2. xxxx se comunicará de manera profesional y rápida con los subcontratistas y verificará periódicamente el progreso del trabajo en los momentos acordados para resolver

problemas relacionados.

2.3. xxxx podrá prestar artículos a subcontratistas para la prestación de servicios, pero ambas partes deberán firmar un contrato de préstamo de equipos para tal fin

. A menos que se especifique lo contrario en el contrato de préstamo, los artículos prestados se devolverán al finalizar el trabajo, o antes si así lo solicita xxxx.

3. Precio y forma de pago

3.1 Consulte el adjunto de precios para conocer los detalles del precio del proyecto. El subcontratista no estará autorizado a incurrir en ningún

gasto en nombre de XXXX sin el consentimiento previo por escrito.

3.2. El subcontratista emitirá una factura al subcontratista de acuerdo con la fecha de pago especificada en el adjunto, y XXXX pagará después de que se emita la factura.

xxxx Los pagos realizados en virtud de este Contrato incluyen todos los impuestos aplicables.

3.3. Pago fraccionado.

Monto total del proyecto:

Lote de pago:

Monto:

Condiciones de pago:

Tiempo de pago:

3.4. Comisión

El subcontratista tendrá derecho a recibir una comisión de incentivo por cada conjunto de ventas de productos a partir de la fecha de venta.

4. Aceptación y mantenimiento

El proyecto se entregará para su aceptación en la fecha especificada en el documento adjunto, momento en el que xxxx realizará pruebas de aceptación para verificar si el proyecto cumple con los requisitos detallados en la norma de lista de proyectos. "Este proyecto se entregará para su aceptación en la fecha especificada en el documento adjunto, momento en el cual xxxx realizará pruebas de aceptación para confirmar que el proyecto cumple con los estándares detallados en la "Lista de proyectos". Si el proyecto no pasa la aceptación, xxxx tomar las siguientes decisiones:

4.1. Rechazar el trabajo

4.2 Aceptar el trabajo a precio reducido

4.3. el trabajo para su aceptación. En esta circunstancia, el subcontratista hará las correcciones necesarias por su propia cuenta y volverá a presentar el proyecto para su aceptación dentro del plazo acordado por ambas partes.

El subcontratista está obligado a mantener la solicitud de patente. Los derechos dentro del plazo acordado por ambas partes, los derechos de autor del software informático, los secretos técnicos, los datos técnicos y otros derechos de propiedad intelectual pertenecen a XXXX. Al mismo tiempo, el subcontratista acepta renunciar a los derechos de autor de los derechos de propiedad intelectual anteriores y acepta. XXXX realizar cualquier modificación a los derechos de propiedad intelectual anteriores.

5.2 Puntos El subcontratista no divulgará ni transferirá los resultados de I+D y la tecnología no patentada a terceros antes de entregarlos a XXXX. p> 5.3 Durante y después de la ejecución de este contrato, el subcontratista no participará en proyectos de investigación y desarrollo bajo este contrato. Firmar o aceptar contratos de encomienda continua con cualquier tercero. Si un subcontratista firma repetidamente un contrato de proyecto de investigación y desarrollo, él. será responsable de la nulidad de cualquier contrato posterior y de la infracción de los derechos de propiedad intelectual de xxxx

6. Propiedad intelectual de terceros

6.1 El subcontratista se compromete a no infringir la propiedad intelectual. derechos de terceros en el proceso de encomendarle el desarrollo del proyecto, y no involucrar o utilizar ilegalmente los derechos de propiedad intelectual de terceros en el proceso de entrega de los resultados de este contrato.

6.2 El subcontratista. ayudará activamente a XXXX en la defensa contra demandas por infracción de propiedad intelectual de terceros causadas por el uso de los resultados del proyecto por parte de XXXX. Si la infracción se produce debido a los resultados del proyecto, el subcontratista será responsable de la compensación por las pérdidas, incluidos todos los costos incurridos por xxxx como. resultado del litigio

7. Confidencialidad

7.1 El subcontratista mantendrá confidencial la información técnica y los secretos descritos en este contrato sin el consentimiento por escrito de xxxx, el subcontratista no revelará los datos técnicos. secretos e información involucrados en este proyecto a personas físicas o terceras ajenas a este proyecto, ni realizará comunicados de prensa, afirmaciones públicas, negaciones o admisiones

7.2 El subcontratista sabe que la violación de esta disposición causará pérdidas irreparables. a XXXX, y el subcontratista se compromete a asumir las responsabilidades económicas y legales correspondientes.

7.3 El subcontratista reconoce que los datos técnicos y los secretos contenidos en este contrato son propiedad exclusiva de xxxx, la divulgación de estos datos y. la confidencialidad para el subcontratista no significa la transferencia de propiedad o derechos de patente.

7.4 Una vez completada y aceptada la investigación y el desarrollo de este proyecto, el subcontratista deberá proporcionar a xxxx la investigación de este proyecto. especificaciones técnicas, documentos de prueba, estándares de calidad y otra información técnica relevante, así como software, archivos y códigos fuente. El subcontratista devolverá toda la información o documentos técnicos proporcionados por xxxx y se comprometerá a no conservar ninguna copia.

7.5 No es necesario mantener ninguna información confidencial si el subcontratista tiene conocimiento previo; si la información ya es conocida por el público y no ha sido proporcionada por el subcontratista sin autorización; si la información fue desarrollada de forma independiente; por el subcontratista o si el subcontratista obtiene legalmente la información de un tercero sin restricciones de confidencialidad, el subcontratista no está obligado a mantener la información confidencial.

7.6 Las obligaciones y derechos estipulados en este artículo seguirán vigentes después del vencimiento o terminación del presente contrato.

8. Plazo y terminación

8.1 A menos que se rescinda antes de acuerdo con las disposiciones a continuación, este Contrato entrará en vigencia a partir de la Fecha de vigencia y terminará cuando xxxx acepte el trabajo.

8.2 Cualquiera de las partes podrá rescindir este contrato por escrito en las siguientes circunstancias:

8.2.1 La otra parte incumple cualquiera de sus obligaciones en virtud de este contrato y previa recepción de una notificación por escrito de la parte infractora no subsana la situación dentro de los diez días siguientes a la notificación o

8.2.p> 8.2.3 Se produce un evento de fuerza mayor, es decir, un evento que es imprevisible y cuya ocurrencia y consecuencias no pueden ser previsibles; prevenidos o evitados, tales como terremotos, tifones e inundaciones, incendios, guerras, etc., eventos que ocurran después de que este contrato entre en vigencia y afecten directamente el desempeño de este contrato o dificulten el desempeño de este contrato de acuerdo con lo acordado. Términos y condiciones.

8.2.3.1 La parte en la que se produce la fuerza mayor deberá notificar inmediatamente a la otra parte, proporcionar detalles de la fuerza mayor dentro de los quince (15) días y enviar los documentos de respaldo pertinentes a la otra parte. En caso de fuerza mayor, ambas partes negociarán para encontrar una solución razonable y harán todos los esfuerzos posibles para mitigar las consecuencias de la fuerza mayor. Si el evento de fuerza mayor dura treinta días, ambas partes negociarán amistosamente para resolver la cuestión de si continuar con la ejecución o rescindir este contrato.

8.3 Por conveniencia, xxxx podrá rescindir este contrato notificando por escrito al subcontratista con al menos treinta días de antelación.

8.4 Si se rescinde el contrato principal entre xxxx y el Cliente, xxxx podrá rescindir este contrato inmediatamente mediante notificación por escrito al subcontratista. La resolución del contrato principal por parte del cliente no constituirá un incumplimiento del contrato por actos u omisiones del subcontratista.

8.5 En caso de resolución del presente contrato, el subcontratista entregará inmediatamente el trabajo realizado en la fecha de resolución del contrato a xxxx.

8.6 Sujeto a las disposiciones de la cláusula 8.2.3 anterior, si xxxx rescinde este Contrato, xxxx tendrá derecho a emplear a un tercero para completar las Obras y el subcontratista correrá con los costos adicionales. El subcontratista deberá proporcionar todo el soporte técnico, incluido el conocimiento técnico necesario, para permitir que xxxx complete el trabajo.

9. Incumplimiento de Contrato e Indemnización

9.1 Si xxxx no paga la primera fase de los honorarios de investigación y desarrollo de acuerdo con lo establecido en este contrato, el subcontratista tiene derecho a rescindir el contrato.

9.2 Si xxxx paga la segunda o tercera fase de la remuneración de I + D atrasada, se pagará una indemnización por daños y perjuicios por el monto de la remuneración pagadera por cada día de atraso a partir del segundo día después de la fecha de atraso. de daños y perjuicios no excederá la cantidad pagadera de 50. Si el pago permanece impago después de dos meses, el subcontratista no será responsable de ningún estancamiento, retraso o fracaso en las obras de desarrollo.

9.3 Si el subcontratista no implementa el trabajo de I+D según lo planeado o lo realiza de manera deficiente, xxxx tiene derecho a exigir al subcontratista que implemente el plan de I+D y tome medidas correctivas. Si el subcontratista no realiza el trabajo de I+D según lo previsto o no realiza el trabajo de I+D después de un mes de retraso, XXXX tiene derecho a rescindir este contrato. El subcontratista deberá devolver toda la remuneración de I+D proporcionada por XXXX en un plazo de dos semanas y devolverla o destruirla. el trabajo de I + D proporcionado por XXXX información y documentos técnicos relevantes, y asumirá una indemnización por daños y perjuicios del 20% de la remuneración total en este contrato.

9.4 El subcontratista deberá completar el proyecto de investigación y desarrollo de acuerdo con el proceso de investigación y desarrollo acordado en este contrato. Si el subcontratista completa el proyecto de desarrollo atrasado, xxxx le dará al subcontratista un período de gracia de un mes y ya no lo responsabilizará por el incumplimiento del contrato. Sin embargo, después de la expiración del período de gracia, si el subcontratista no ha completado el proyecto de desarrollo, la responsabilidad del subcontratista por incumplimiento de contrato se remontará al primer día de incumplimiento de contrato según lo estipulado en este contrato por cada día de retraso. , el subcontratista pagará la remuneración total de desarrollo e investigación en virtud de este contrato xxxx, el monto total de la indemnización por daños y perjuicios no excederá el 50% de la remuneración total de desarrollo e investigación de este contrato.

9.5 Además de las condiciones especificadas en el artículo 8.2.3 de este contrato, si el subcontratista no completa el proyecto de desarrollo encomendado por xxxx o los resultados del desarrollo no cumplen con los requisitos estipulados en este contrato, el El subcontratista deberá pagar La remuneración total en este contrato es del 20% de la indemnización por daños y perjuicios y la devolución de los gastos de investigación y desarrollo.

9.6 Si el subcontratista utiliza los fondos de investigación y desarrollo pagados por xxxx para fines distintos de la ejecución del contrato, xxxx tiene derecho a detenerlo y exigirle que realice correcciones. Si el proyecto de I+D en virtud de este contrato se estanca, retrasa o fracasa como resultado, el subcontratista correrá con las pérdidas causadas a xxxx.

10. Resolución de Controversias y Términos Generales

10.1 Cuando surja una disputa sobre la interpretación o ejecución del contrato, la resolución se buscará primero mediante negociación amistosa, y la negociación se realizará dentro de treinta (30) Resuelto en el plazo de días.

10.2 Si la disputa no puede resolverse mediante negociación, cualquiera de las partes del contrato puede presentar la disputa a la Comisión de Arbitraje Local (LAC) para su arbitraje de acuerdo con las reglas de arbitraje de la comisión de arbitraje local. La decisión arbitral será vinculante para ambas partes.