Proyecto de Construcción Plantilla de Cláusulas Generales del Contrato de Construcción

En una sociedad donde la gente cree cada vez más en la ley, cada vez más cosas requieren el uso de contratos. La firma de un contrato puede aclarar los derechos y obligaciones de ambas partes. ¿Qué tipo de contratos has visto? A continuación se muestran 5 plantillas de cláusulas generales para contratos de construcción de proyectos de construcción que he recopilado cuidadosamente, espero que puedan ayudarte.

Plantilla 1 de Cláusulas Generales del Contrato de Construcción para Proyectos de Construcción

Contratista (Parte A): ___________ Contratista (Parte B): ___________

De acuerdo con el “Patrimonio del Pueblo” República de China*" ** y el Código Civil, así como las leyes y reglamentos nacionales pertinentes. Después de la negociación entre la Parte A y la Parte B, con el fin de aclarar los derechos, obligaciones y responsabilidades económicas de ambas partes, fortalecer la cooperación mutua entre las dos. partes y garantizar la finalización sin problemas del proyecto. Las dos partes han llegado a los siguientes términos del contrato:

Artículo 1: Proyecto

1. Nombre del proyecto:

2. Número del proyecto: ______________; /p >

3. Ubicación del proyecto: ______________;

4. Alcance del proyecto: El área de construcción e instalación de todos los proyectos en este contrato asciende a ________ metros cuadrados (para detalles de la construcción e instalación área de cada proyecto individual, consulte la Lista de proyectos del proyecto).

5. Costo del proyecto: El costo estimado de los planos de construcción de todos los proyectos en este contrato es ________ RMB (consulte la lista de proyectos para obtener detalles del costo de cada proyecto individual).

6. Modalidad de contratación: ______________.

Artículo 2: Período del Proyecto

1. De acuerdo con la cuota nacional del período de construcción y las necesidades de uso, se acuerda que el período total del proyecto sea de ____ días (calendario ____ días), comenzando de ___ La construcción se inició el ____, mes ____, año ____, y fue terminada y aceptada el ____, mes ____, año ____.

2. ____ días antes del inicio de la construcción, la Parte B envía un aviso de inicio de la construcción a la Parte A.

3. Durante el proceso de construcción, si ocurren las siguientes circunstancias, el período de construcción podrá posponerse. Ambas partes negociarán oportunamente y determinarán el período de extensión por escrito:

. (1) Por desastres naturales o por aquellos que se ven obligados a dejar de trabajar por razones irresistibles.

(2) La construcción no puede continuar debido a la propuesta de la Parte A de cambiar los planos o dibujos de construcción.

(3) De acuerdo con las normas de preparación de la construcción, el sitio de construcción, el suministro de agua y energía no se pueden proporcionar, los caminos no son lisos y los obstáculos no se pueden eliminar, lo que afecta el acceso a la construcción. sitio.

(4) Debido a que la Parte A no puede proporcionar planos, materiales y equipos a tiempo o los materiales y equipos proporcionados no cumplen con las especificaciones, el trabajo se ve obligado a detenerse o la construcción no se puede llevar a cabo sin problemas.

(5) Durante la construcción, si hay un corte de energía o de agua por más de 8 horas, o un corte de agua o de energía intermitente continuo por más de 3 días (más de 4 horas seguidas cada tiempo), la construcción normal se verá afectada.

(6) La no obtención a tiempo de la visa de supervisión por motivos distintos a los de la Parte B afectará la construcción del siguiente proceso.

(7) La falta de asignación del anticipo, pago por avance del proyecto o diferencia de precio de los materiales adquiridos según lo estipulado en el contrato afecta la construcción.

(8) Debido a cambios de política, fuerza mayor y razones ajenas a la Parte A y la Parte B, la construcción del proyecto se suspende o pospone, lo que hace que el contrato no pueda continuar ejecutándose. manejar adecuadamente el proyecto terminado y los materiales y equipos adquiridos, trabajos de protección y entrega, evacuar su propio equipo mecánico y personal del sitio de construcción según lo exige la Parte A. La Parte A proporcionará las condiciones necesarias para que la Parte B se retire, pague los gastos económicos anteriores, pague el precio del proyecto terminado y compense a la Parte B por las pérdidas relevantes de conformidad con el contrato. La parte ordenante es responsable de la devolución de los materiales y equipos solicitados. El pago no reembolsable y los costes de devolución correrán a cargo de la Parte A. Sin embargo, la parte responsable correrá con las pérdidas causadas por la falta de devolución de los bienes a tiempo.

4. El plazo de construcción está adelantado.

Si es necesario completar el proyecto antes de lo previsto durante la construcción, ambas partes firmarán un acuerdo de finalización anticipada tras el consenso, y se podrá adelantar la fecha de finalización del contrato. La Parte B revisará el calendario en consecuencia y lo presentará a la Parte A para su aprobación. La Parte A dará su aprobación dentro de los 5 días y proporcionará condiciones convenientes para acelerar el trabajo. El acuerdo de finalización anticipada incluye los siguientes contenidos principales:

(1) Tiempo de antelación.

(2) Las medidas tomadas por el Partido B para acelerar el trabajo.

(3) Las condiciones proporcionadas por el Partido A para acelerar el trabajo.

(4) Gasto económico y compromiso de medidas urgentes.

(5) Reparto de los ingresos de la finalización anticipada (si corresponde).

Artículo 3: Responsabilidades de la Parte A

1. Proporcionar en el sitio de construcción agua, electricidad, espacio de almacenamiento para materiales y alojamiento temporal para alimentación y alojamiento para el personal de construcción.

2. Proporcionar andamios de doble hilera para la construcción.

3. Responsable de la coordinación entre las diversas unidades de construcción en la obra.

4. Supervisar estrictamente la calidad de la construcción y organizar la aceptación del proyecto.

Artículo 4: Responsabilidades de la Parte B

1. Responsable del suministro de todos los materiales durante la instalación. Los principales materiales de construcción deben contar con documentos de certificación, como hojas de materiales, certificados de conformidad, etc.

2. Organice la construcción con cuidado y siga estrictamente los "Estándares de aceptación de construcción de ingeniería de decoración exterior GRC".

3. La Parte B asumirá toda la responsabilidad por cualquier accidente personal o de equipo causado por la responsabilidad de la Parte B durante la construcción.

4. Responsable de la protección de los productos terminados en las partes que intervienen en la instalación.

5. Si la calidad del proyecto responsable de la Parte B no cumple con los requisitos del contrato, la Parte B lo reparará o reelaborará gratuitamente, y todas las pérdidas causadas por ello serán asumidas por la Parte B. .

Artículo 5: Preparación de la construcción

1. La Parte A debe obtener todos los documentos y aprobaciones requeridas para la construcción antes de comenzar la construcción, solicitar una licencia de construcción y aclarar el impacto dentro de la construcción; sitio Se deben eliminar obstáculos como tuberías y árboles originales durante la construcción; terrenos de construcción (incluidos sitios de almacenamiento y transferencia de materiales y componentes, y terrenos para la construcción de grandes instalaciones temporales) completado en ____ Proporcionar ____ copias de todos los dibujos de diseño de ingeniería a la Parte B el ____ mes ____; organizar las unidades de diseño y construcción para realizar divulgaciones de diseño de ingeniería.

2. La Parte B debe organizar al personal relevante para estudiar y familiarizarse con los planos antes de comenzar la construcción, y participar en la sesión informativa de diseño; preparar un presupuesto para los planos de construcción y ser responsable de preparar el diseño de la organización de la construcción o la construcción; planificar la nivelación del sitio de construcción y los límites de la construcción. Se organizan agua, electricidad, caminos e instalaciones temporales de construcción dentro del proyecto, se organiza el plan general de progreso de la construcción, se almacenan los materiales, se procesan los componentes y se realizan todos los preparativos de la construcción.

Artículo 6: Calidad del Proyecto

1. La calidad de este proyecto ha sido estudiada por ambas partes y alcanzada: ____________.

2. La Parte B debe llevar a cabo la construcción en estricta conformidad con los planos de construcción, los documentos explicativos y los códigos, especificaciones y normas de ingeniería de la construcción emitidos por el Estado, y aceptar la supervisión del representante de la Parte A.

Artículo 7: Método de Pago y Liquidación del Proyecto

1. Todos los costos del proyecto y métodos de liquidación para este proyecto se manejarán de la siguiente manera: El proyecto ha sido licitado y el presupuesto original El precio unitario será pagado por la Parte A. No más auditorías. Si el proyecto cambia o disminuye a solicitud de la Parte A, el costo se calculará en función del precio unitario de los detalles del presupuesto, y el precio total del proyecto se calculará y resumirá en función de la situación real.

2. La Parte B traerá los materiales al sitio y comenzará la construcción dentro de _______ días. La Parte A asignará el _______% del precio total del proyecto.

3. La Parte B asignará el _______% del precio total del proyecto dentro de los _______ días a partir de la fecha de firma del informe de aceptación una vez completada la instalación.

4. El depósito de garantía del proyecto es el _______% del precio total del proyecto y el período de garantía es de _______ años. El depósito de garantía se pagará en su totalidad el _________mes_______ de _______ año si no hay problemas de calidad del proyecto después de _______ años.

Artículo 8: Aceptación de Construcción y Terminación

1. Si la Parte A solicita cambiar el contenido y alcance de la construcción durante la construcción, la Parte B obtendrá el consentimiento y solicitará medidas suplementarias. términos, y será aprobado por la Parte A y la Parte B. Las firmas de los representantes in situ de ambas partes se incluirán en el acuerdo final como anexo al contrato, de lo contrario la Parte B tiene derecho a rechazar la construcción.

3. La Parte A organizará la inspección de aceptación dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la notificación de finalización del proyecto de la Parte B. Si no hay respuesta dentro de los siete días, la Parte B tiene derecho a considerarlo aceptado y exigir a la Parte A el pago del proyecto.

Artículo 9: Construcción Segura

1. La Parte B tiene la responsabilidad de educar a los trabajadores para implementar estrictamente los procedimientos operativos, la construcción segura, la prevención de incendios y la prevención de robos. La Parte B será responsable de las bajas y otras pérdidas causadas por la mala gestión de la Parte B durante la construcción.

2. En caso de un accidente con víctimas graves, la Parte B lo informará inmediatamente a los departamentos pertinentes y notificará al representante de la Parte A de acuerdo con las regulaciones pertinentes. Al mismo tiempo, se manejará de acuerdo con los requisitos de los departamentos gubernamentales pertinentes.

El partido A proporciona las condiciones necesarias para el rescate. Los gastos ocasionados correrán a cargo del responsable del accidente.

3. Para los siniestros que no sean causados ​​por la Parte B, la parte responsable correrá con la responsabilidad y los gastos relacionados.

Artículo 10: Responsabilidad por incumplimiento de contrato

1. La Parte B no construye de acuerdo con los requisitos de calidad de la Parte A, oculta defectos en las materias primas, utiliza materias primas que no cumplen con el contrato, recortes y materiales de mala calidad Bueno, además de deducir el precio del contrato en función de la calidad y el precio, la Parte A también debe deducir _______‰ daños y perjuicios del pago del contrato de la Parte B.

2. Si la Parte A no asigna el pago a la Parte B dentro del plazo estipulado en el contrato, por cada día de retraso, además de completar el pago, la Parte A pagará a la Parte B una indemnización por daños y perjuicios. de _______ yuanes.

3. Si la Parte B no completa el trabajo dentro del tiempo requerido por el contrato, por cada día de retraso, la Parte A deducirá _______ yuanes en concepto de daños y perjuicios del pago del contrato pagadero a la Parte B.

4. Si la Parte A no asigna el pago del proyecto de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato, la Parte B tiene derecho a detener la construcción y posponer el período de construcción. La Parte B impondrá una multa de _______. yuanes por día cuando la Parte A paga el pago del proyecto.

Notificación de riesgos: Aclarar la responsabilidad por incumplimiento de contrato Al firmar un contrato, ambas partes deben pensar en posibles incumplimientos del contrato y estipular las sanciones correspondientes en el contrato aclarando las responsabilidades que deben asumir. en caso de incumplimiento de contrato, instar a todas las partes a cumplir verdaderamente con sus obligaciones y a tener pruebas en las que confiar una vez que se produzca un incumplimiento de contrato.

Artículo 11: Resolución de Disputas

Las disputas que surjan en virtud de este contrato serán negociadas o solicitadas para mediación por la Parte A y la Parte B; si la negociación o la mediación fracasan, la disputa podrá presentarse; al arbitraje. El comité arbitrará o presentará una demanda ante el tribunal popular competente de conformidad con la ley.

Notificación de riesgos: En cuanto al acuerdo sobre el método de resolución de disputas, puede optar por litigar en un tribunal con jurisdicción o elegir el arbitraje. La diferencia esencial entre ambos es que si acepta arbitrar, se realizará el arbitraje. será definitivo, y si acepta presentar una demanda ante el tribunal, los dos serán definitivos.

Artículo 12: Disposiciones complementarias

1. El presente contrato se redacta en cuatro ejemplares, siendo la Parte A y la Parte B cada una de ellas dos ejemplares. Surtirá efectos a partir de la fecha de su firma y. sello por ambas partes.

2. Durante la ejecución del contrato, ni la Parte A ni la Parte B podrán modificar o resolver el contrato a voluntad.

3. Si hay algún punto insatisfecho en el contrato, ambas partes negociarán juntas y establecerán condiciones complementarias, que tendrán el mismo efecto que este contrato.

Parte A: __________ Parte B: ___________

______año___mes___día______año___mes___día

Plantilla de Cláusulas Generales 2 para los Contratos de Construcción de Proyectos de Construcción

El contratista (en adelante denominada Parte A):

El contratista (en adelante denominada Parte B):

De acuerdo con " La Ley de Contratos de la República Popular China y el " Contrato de Construcción para "Proyectos de construcción" promulgados conjuntamente por el Ministerio de Construcción de la República Popular China y la Administración Estatal de Industria y Comercio y otras leyes y reglamentos pertinentes serán voluntarios, iguales, justos y basados ​​en el principio de buena fe, Parte A y Parte B negocia y firma un contrato sobre el proyecto _____________, y ambas partes lo cumplen.

1.4 Fecha de inicio y finalización del proyecto: ____año___mes___ a ___año__mes___día.

Artículo 2. Alcance de la Contratación del Proyecto

2.1 Alcance de la Contratación: La Parte B contrata la obra y los materiales.

Artículo 3. Trabajo del Contratista

3.1 La Parte A deberá proporcionar a la Parte B los planos de diseño y aprobar el plan de construcción de la Parte B.

3.2 La Parte A proporcionará a la Parte B agua, electricidad, sitio y alojamiento para los trabajadores para facilitar la construcción de la Parte B.

Artículo 4, Derechos y Obligaciones del Contratista

4.1 Ingresar al sitio de acuerdo con el acuerdo y llevar a cabo la construcción en estricta conformidad con los planos de diseño para garantizar la finalización a tiempo.

4.2 Implementar una construcción civilizada durante la construcción y organizar la construcción en estricto cumplimiento de las normas de seguridad.

4.3 La Parte B preparará un plan de construcción, que se implementará después de la aprobación de la Parte A.

4.4 La Parte B garantiza que la construcción se llevará a cabo de acuerdo con los planos y no cambiará los planos de la Parte A sin permiso. Si los cambios son necesarios, la Parte B debe comunicarse y negociar con la Parte A.

Artículo 5, Costo y Liquidación del Proyecto

5.1 Precio Total del Proyecto: Capital_____________________________

5.2 Forma de Pago: En la fecha de firma del contrato, la Parte A pagará Se entregan __________ yuanes a la Parte B como pago por adelantado.

5.3 La Parte B pagará el ___% del precio del proyecto (__________ yuanes en mayúscula) después de que los materiales y los trabajadores ingresen al sitio.

5.4 Una vez completado y aceptado el proyecto, la Parte A. pagará el saldo a la Parte B.

5.5 El plazo de aceptación del proyecto será dentro de los tres días siguientes a la finalización del mismo. Si supera el plazo, el proyecto se considerará cualificado.

Artículo 6. Si la fecha de finalización se pospone o retrasa por las siguientes razones, el período de construcción se pospondrá en consecuencia.

6.1 Fuerza mayor y desastres naturales, como lluvia, nieve y otras condiciones climáticas, terremotos, inundaciones y otros desastres naturales.

6.2 El contratista no pagó los fondos correspondientes al proyecto en la fecha acordada, provocando que la construcción no se desarrollara con normalidad.

Artículo 7, Responsabilidad por Incumplimiento de Contrato

7.1 Salvo disposición expresa de las leyes, reglamentos y políticas nacionales u otros factores de fuerza mayor, la parte infractora asumirá la responsabilidad de la indemnización por las pérdidas causadas por el incumplimiento del contrato por parte de cualquiera de las partes.

7.2 Si la Parte A no proporciona el sitio, no responde al plan o paga la tarifa del proyecto según lo acordado en el plazo y según sea necesario, la Parte B puede solicitar una extensión del período de construcción al mismo. tiempo, la Parte B será responsable de la suspensión del trabajo por materiales, retraso en el período de construcción, salarios del personal de construcción, etc. La Parte A es responsable.

Artículo 8, Métodos de resolución de disputas

8.1 Las disputas que surjan durante la ejecución de este contrato se resolverán mediante negociación entre ambas partes. Si la negociación fracasa, las partes podrán demandar al local. tribunal popular.

Artículo 9, Otros

9.1 Para cuestiones no previstas en el acuerdo, la Parte A y la Parte B pueden negociar y firmar un acuerdo complementario, que tiene el mismo efecto jurídico.

Artículo 10, Número de copias del contrato y fecha de vigencia

10.1 Este acuerdo se realiza en dos copias, y la Parte A y la Parte B tienen cada una una copia. firmado y sellado por ambas partes.

Parte A: Parte B:

___año__mes___día

Plantilla de Cláusulas Generales 3 del Contrato de Construcción para Proyectos de Construcción

Parte A: ____________

Parte B: ____________

De conformidad con la "Ley de Contratos de la República Popular China", la "Ley de Construcción de la República Popular China" y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes. Y siguiendo los principios de igualdad, voluntariedad, imparcialidad y buena fe, después de una negociación amistosa, las dos partes llegaron a un acuerdo sobre la construcción de la fábrica de té Longquan y una nueva fábrica en la aldea de Huafeng, ciudad de Doukeng, condado de Pingwu, y firmaron. este contrato.

Descripción general del proyecto

1.1 Nombre del proyecto: ____________ obra

1.2 Ubicación del proyecto: ____________

1.3 Contenido del proyecto:

① La construcción de la nueva fábrica requiere nivelación del terreno, excavación y limpieza de terrenos (92 metros, 70 metros y 8 metros) por un total de 51.520 metros cúbicos (incluido el transporte, la distancia de transporte no supera los 5 km).

② Una vez nivelado y protegido el terreno de la fábrica, la construcción (92 metros, 8 metros de alto y 2,5 metros de ancho [distancia promedio]) suma: 1840m3.

③ Construcción total de endurecimiento de vías en el área de la fábrica (130 metros 10 metros): 1.300 metros cuadrados.

④. Abastecimiento de agua, pozo y torre de abastecimiento de agua para uso productivo, doméstico y contra incendios en la nueva fábrica.

⑤. Se construirán algunos proyectos de ecologización del sitio.

⑥. Alcance de los planos de construcción de la fábrica.

⑦. El suelo de la fábrica está tratado con muela de 5 cm (30 toneladas de capacidad de corte).

⑧. La parte decorativa de la zona de oficinas.

1.4 Alcance de contratación del proyecto: el alcance de trabajo anterior.

1.5 Método de construcción del proyecto: El contenido de obra antes mencionado se contrata por mano de obra y materiales.

2. Requisitos de calidad del proyecto: calificado.

3. Se pacta el plazo de construcción del proyecto: entrada en obra el ___ año __ mes ___, fecha de finalización ___ año __ mes ___.

4. La solicitud de construcción para este proyecto y todos los procedimientos de construcción requeridos por las leyes y regulaciones gubernamentales serán proporcionados por la Parte A.

5. La Parte B debe garantizar la calidad y cantidad de acuerdo con los estándares nacionales de construcción y completar la construcción a tiempo.

6. Costo y pago del proyecto:

Este proyecto es un precio de contrato de suma global y el costo total del proyecto es _________ millones de yuanes (en mayúsculas: _________ yuanes).

Situación de pago:

1. La Parte A debe pagar el 85% del avance mensual del trabajo completado de la Parte B (el volumen de trabajo mensual se liquida el día 25 de cada mes); p>

2. Una vez completado el proyecto, la Parte A pagará el 97% del precio del proyecto dentro de un mes (dentro de los 25 días hábiles

3. El 3% restante del precio del proyecto); es dinero de garantía y el período de garantía es de un año, la Parte A pagará a la Parte B en su totalidad si no hay problemas de calidad al vencimiento.

7. Documentos que constituyen el contrato:

Los documentos que constituyen el contrato incluyen:

1. Este acuerdo contractual

2. Generalidades; términos y condiciones especiales dentro del alcance del contrato GF-1999-0201 formulado conjuntamente por la República Popular China, el Ministerio de Construcción y la Administración Estatal de Industria y Comercio

3. Normas, especificaciones; y documentos técnicos relacionados;

4. Los dibujos; los acuerdos escritos o documentos relacionados con las negociaciones del proyecto y los cambios entre las dos partes se considerarán parte integral de este contrato.

8. Una vez firmado un contrato, una sola copia tiene el mismo efecto jurídico. Ambas partes cumplirán el contrato juntas. Si una de las partes incumple el contrato, la parte que no lo incumpla será compensada con una pérdida del 5% del precio total del proyecto.

9. Método de resolución de disputas

Las dos partes acordaron resolver la disputa a través de canales legales en el tribunal popular del condado o municipal donde reside el demandante.

10. Este contrato se redacta en cuatro copias, teniendo cada parte dos copias.

Parte A (sello oficial): _________ Parte B (sello oficial): _________

Representante legal (firma): _________ Representante legal (firma): _________

________año____mes____día_________año____mes____día

Plantilla 4 de Cláusulas Generales del Contrato de Construcción para Proyectos de Construcción

Parte A: _________ Hospital del Pueblo

Parte B: ________ Engineering Co., Ltd.

De conformidad con la "Ley de Contratos Económicos de la República Popular China" y las normas pertinentes sobre proyectos de decoración del Ministerio de Construcción y los Comités de Construcción Provinciales y Municipales, el contrato firmado por ambas partes es el siguiente: sigue:

1. Proyecto

1. Nombre del proyecto:

2. Ubicación del proyecto: _________Hospital Popular

3. Proyecto método de contratación: contratación de trabajos y materiales

2. Contenido de decoración del proyecto

3. Costo del proyecto

El costo del proyecto se basa en la Parte A Según los requisitos de uso y requisitos de diseño

El costo del proyecto es: RMB ________ yuanes.

4. Período del proyecto

Fecha de inicio del proyecto:

Fecha de finalización del proyecto: _____año____mes____día

5. Requisitos de calidad

De acuerdo con la norma nacional de la industria de la Construcción JGJ73-91 "Especificaciones de aceptación de la construcción para proyectos de decoración de edificios" y las normas estipuladas por los comités de construcción provinciales y municipales y los departamentos de bomberos, la calidad del proyecto alcanza el nivel municipal. Si ocurren problemas de calidad después de la finalización del proyecto (la Parte A lo usa después de la finalización, excepto los problemas de calidad causados ​​por factores provocados por el hombre), que son responsabilidad de la Parte B, la Parte B proporcionará una garantía gratuita con un año de garantía. y mantenimiento de por vida.

6. Forma de pago

1. Después de la firma del contrato.

2. Cuando el proyecto esté a la mitad, la Parte A pagará a la Parte B el costo total del proyecto.

3. Una vez completado y aceptado el proyecto, la Parte A pagará a la Parte B todo el dinero del proyecto.

7. Responsabilidades de ambas partes

1. Parte A: Responsable de proporcionar los requisitos de uso y diseño de todo el proyecto; proporcionar la ubicación del agua y la electricidad para uso en el sitio; proporcionar canales de transporte de materiales y materiales necesarios. Se deben especificar los planos de diseño del sitio de almacenamiento y el edificio original; la ubicación del sistema de distribución de energía, el sistema de tuberías y las válvulas principales de suministro y drenaje de agua involucradas en el proyecto de decoración; debe estar nivelado.

2. Parte B: proporcione a la Parte A dibujos de diseño de construcción, decoración de ingeniería y cotizaciones de proyectos.

8. Otros asuntos

Las Partes A y B han llegado al siguiente acuerdo:

1. Si el proyecto no se puede construir debido a circunstancias especiales o fuerza mayor, el período de construcción podrá posponerse en caso de incumplimiento del contrato, todas las pérdidas causadas por el incumplimiento del contrato correrán a cargo de la parte infractora.

2. Cuando existan cambios en los materiales y procesos de proyectos o proyectos distintos a los cotizados en este proyecto, la Parte A deberá confirmar el precio unitario integral y firmarlo en forma de "on- visa de sitio" firmada por el responsable del sitio de la Parte A. E incluida en el complemento de liquidación de finalización. (Si ya se ha realizado un trabajo más allá de la cotización de este proyecto o los materiales y procesos del proyecto han cambiado, y la Parte A lo ha aprobado, pero la Parte A no tiene visa, los gastos incurridos también son válidos.)

3. Si la Parte A o la Parte B incumplen el contrato y no cumplen con el mismo, podrán apelar ante la autoridad superior o institución de arbitraje.

4. Las demás cuestiones no cubiertas se resolverán mediante negociación entre ambas partes.

5. El contrato se redacta en dos ejemplares y surte efectos cuando lo firman ambas partes. Cada parte conserva un ejemplar y tiene el mismo efecto jurídico.

Nombre de la unidad del Partido A: _______

Nombre de la unidad del Partido B: _______

_____año____mes____día

Plantilla 5 de las cláusulas generales de la construcción contrato para proyectos de construcción

Empleador (nombre completo): _________

Contratista (nombre completo): _________

De conformidad con el "Popular *** de la República Popular China", "Ley de Contratos de la República Popular China", "Ley de Construcción de la República Popular China" y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, siguiendo los principios de igualdad, voluntariedad, equidad y buena fe, ambas partes alcanzaron consenso sobre los asuntos de construcción de este proyecto de construcción y celebró este contrato.

1. Descripción general del proyecto

Nombre del proyecto: _________

Ubicación del proyecto: _________

Contenido del proyecto: _________ (Los proyectos grupales deben ir acompañados por un contratista Lista de proyectos a contratar)

Número de aprobación del proyecto: _________

Fuente de fondos: _________

2. Alcance de la contratación del proyecto

Alcance del contrato: _________

3. Duración del contrato

Fecha de inicio: _________

Fecha de finalización: _________

Total de días naturales de duración del contrato: _________

4. Estándares de calidad

Estándares de calidad del proyecto: _________

5. Precio del contrato

Monto (en letras mayúsculas): _________ yuanes ( RMB) ￥: _________ yuanes

6. Documentos que constituyen el contrato Los documentos que constituyen este contrato incluyen:

(1) Acuerdo sobre este contrato

(2) Aviso de adjudicación de la oferta

(3) Oferta y sus anexos

(4) Condiciones especiales de este contrato

(5 ) Condiciones generales de este contrato

(6) Normas, especificaciones y documentos técnicos relacionados

(7) Planos

(8) Lista de cantidades

(9) Cotización del proyecto o carta de presupuesto

Los acuerdos o documentos relativos a la negociación del proyecto, cambios, etc. entre las dos partes se considerarán parte integral de este contrato.

7. El significado de las palabras relevantes en este acuerdo es el mismo que las definiciones dadas en la segunda parte de este contrato, "Términos Generales".

8. El contratista se compromete al contratista a llevar a cabo la construcción y finalización de acuerdo con el contrato y asumir la responsabilidad de la garantía de calidad del proyecto dentro del período de garantía de calidad.

9. El empresario se compromete ante el contratista a pagar el precio del contrato y demás cantidades exigibles en el plazo y forma previstos en el contrato.

10. El contrato entra en vigor

Hora de celebración del contrato: _________

Lugar de celebración del contrato: _________

Este contrato entrará en vigor previo acuerdo entre las partes.

Empleador (sello): _________ Contratista (sello): _________

Residencia: ________ Residencia: _________

Representante legal (firma): _________ Representante legal (firma) ): _________

Representante autorizado (firma): ________ Representante autorizado (firma): _________

Teléfono: _________ Teléfono: _________

Fax: _________ Fax: _________

Banco de cuenta: _________ Banco de cuenta: _________

Número de cuenta: _________Número de cuenta: _________

Código postal: _________ Código postal: _________

Artículos relacionados sobre plantilla de cláusulas generales de contrato de construcción de proyecto de construcción:

★ Cinco ejemplos generales de excelentes contratos de construcción

★ Plantilla de contrato de construcción

★ 5 versión electrónica general del contrato de construcción

★ Versión general del contrato de construcción

★ Plantilla de formato de contrato de proyecto formal

★ 4 plantillas de contrato de ingeniería general

★ 4 plantillas de contrato de ingeniería general

★ 5 acuerdos de contrato de construcción de proyectos 2022

★ Plantilla de contrato de ingeniería general

★ 6 plantillas de contrato de servicios de ingeniería